1. 首頁 > 生活百科 > >

消防施工合同 簡單 消防施工合同簡易版( 四 )

生活百科合格


十、違約責任
1、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金，最高不超過合同價款的3% 。
2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的，甲方應補償乙方因停工所造成的損失 。需乙方后續進場施工的，甲方承擔后續進場費用 。
3、如甲方未按合同約定付款的，每延誤一日，按工程價款的1‰向乙方支付違約金 。
4、由于乙方原因，本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合格的，乙方應返工，返工費用由乙方承擔 。
5、工程完工后，甲方應在3個月內組織驗收，甲方不能按約定日期組織驗收，應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用 。
十一、爭議解決
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件 。
2、雙方在合同執行期內如有爭議，應由雙方友好協商解決，如協商無效任何一方均可向 ___________地人民法院提起訴訟 。
甲方(公章)：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：
乙方(公章)：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日
簽約地點：
消防施工合同簡易版篇4
發包方：
承包方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方經友好協商，訂立本建筑工程施工合同 。
第一條 工程概況
工程名稱：__圍墻設置工程
工程地點：
第二條 承包方式
包工包料 。
第三條 工程承包范圍
1、甲方提供圖紙的工作內容：花式圍墻砌筑、粉刷(含基礎)、鐵藝欄桿制作、安裝、油漆 。附屬所需的地面砼等障礙物破除及土方開挖、回填以及恢復工作及預算中包含的其他子項工作 。
2、按圖紙設計要求;特殊要求按甲方書面通知 。
3、以上工程內容包工期、包安全、包質量、包工地內外的保潔并保持與周圍業主間良好的生產生活關系 。承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用 。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中 。
4、施工中如甲方要求增加或減少工程量的，在經甲方確認后按實結算 。合同中已有項目按合同單價執行，合同中沒有的項目按定額執行 。
第四條 合同工期
接甲方指令后開工，在 年 月 日前，乙方應完成全部包干工作，雨天經甲方確認可適當順延工期 。
由于乙方的原因導致工程延期，承包人應承擔 1000元/天的違約金 。違約金在工程款中直接扣除 。
質量要求
符合國家相關規定及達到發包人的質量要求，達到合格標準 。
第六條 工程價款及付款方式
1、本合同固定總價合計人民幣__元，大寫__圓整 。
2、本合同暫定總價包含：承包范圍內的人工費、機械費、維護費、材料費、保險、稅金、施工期間的材料價格風險、工程保險及意外傷害保險、突發事件搶險費用、管理費、措施費及規費、利潤、稅金、施工配合及水電費等一切直接和間接費用 。所有政策性文件調整風險及承包人在施工過程中可能發生的一切費用已包含在總價中 。
3、經甲方確認的施工圖中的工程內容在實際施工中未發生的，結算時應扣除 。
4、付款方式
施工至全部工程量的50%，甲方向乙方支付至合同總價款的20%;工程竣工驗收合格后十五個工作日內，付至合同總價款的50%;結算完畢付至結算價的95%;剩余5%結算價作為質保金，于驗收合格之日起一年后如無任何質量問題一次性無息付清 。
乙方應于每次付款前向甲方開具相同金額的符合甲方需求的工程款發票，乙方未開具時，甲方有權暫停支付相應的工程款，且乙方未能及時開具工程款發票導致發包人延期支付工程款的，責任由乙方自行承擔，且乙方不得因此而拒絕施工 。
第七條 甲方職責
現場協調指揮：包括協助施工單位做好與小區業主的溝通、協調，協調處理綠化移植等有可能影響施工的因素 。
第八條 乙方職責
1、按合同要求完成施工內容確保工程質量 。服從甲方現場指揮人員的指揮，保證安全、保證質量和工期 。乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，依法辦理相關保險，承擔一切安全措施費用;施工過程中發生的一切安全事故，所造成的一切后果及損失由乙方承擔 。

推薦閱讀